전통문화대전망 - 전통 미덕 - 공사 계약서

공사 계약서

공사 계약 (a)

갑: (이하 갑)

을: (이하 을)

경갑, 을 쌍방 * * * 과 우호적인 협상을 통해 갑 측이 을 측에 의뢰했다 본 계약 체결:

1, 공사 내용:

1, 담장: 1m

2, 농구 운동장 (1): 513.24m2

3, 새 식당 앞 시멘트 바닥: 248

6, 명구: 1m

7, 전달실: 17.28m2

8, 교문: 1.

9, 옹벽: 2m, 연못 울타리: 8m

1, 국기 게양: 1 개

11, 검사 우물: 6 개.

12, 사무실 건물과 학교 건물 바닥 시멘트: 198 평방 미터.

13, 이 농구장, 담장 등의 구체적인 내용은 을측이 제공한 시공 도서를 참조하십시오.

3, 본 구획 지질상의 이유로 을측은 담장 기초를 처리하고 모든 비용을 부담하여 담장의 안전한 건설과 사용을 보장해야 한다.

4, 이 담장의 검수 기준은 현장 측량을 기준으로 한다. 벽 높이는 21mm 이고, 35mm 마다 교차 벽입니다.

5, 을측은 농구장, 담장 등 공사를 마친 후 담장의 배수 시스템을 잘 만들어 담장의 정상적인 사용을 보장해야 한다. 2, 공사 품질:

1, 을측은 도대로 시공하고, 외형이 아름답고, 공사 품질이 검수 기준에 도달해야 한다.

2, 을측은 공사에 필요한 주요 재료를 갑이 확인한 후에야 입장하여 시공할 수 있다.

3, 을측이 청부한 담장 시공은 갑의 정상적인 사용에서 무너지지 않고, 담장이 깨지지 않도록 보장해야 한다.

셋째, 공사 기간: XX 년 5 월 1 일 ~ xx 년 6 월 2 일. 4, 공사 가격 및 지불:

1, 갑을 쌍방은 협상을 거쳐 본 계약의 정가 도급계약, 그 도급가격-위안을 합의했습니다. (전체 비용 도급)

2, 갑이 계약에 따라 확인한 가격에 따라 진도에 따라 을측에 단계적으로 지급한다

① 계약 체결 후 당일, 갑측이 을원 선불금을 지불한다.

② 구체적인 공사 수량은 실제 검수 측의 양에 따라 우선한다.

③ 공사 완료 5%, 갑측의 서면 확인으로 품질이 요구 사항을 충족한 후 5 일 이내에 공사 완료 총액의 8% 를 을측에 지급한다.

④ 전체 시공이 완료되면 갑측이 서면으로 품질 준수 요구 사항을 확인한 후 15 일 이내에 지불금이 계약총액의 8% 를 을측에 지급한다.

⑤ 준공 품질 검사 검수 합격 후, 공사 말미금을 을측에 지급한다. (을측은 공사 인보이스를 제공해야 한다.) 공사 결산 총가격의 3% 를 보증금으로 남겨 두다. 보증금은 보증 기간이 만료되면 을측이 전체 보증 내용을 완성한 후 1 월 이내에 지급됩니다 (보증은 쌍방의 협상기간을 기준으로 2 년, XX 년 6 월 1 일부터 계산됨). 4, 완제품 및 반제품 보호:

1, 공사 완제품 및 반제품 보호 작업은 입장 시공부터 이 공사 검수 확인까지 을측이 스스로 책임져야 합니다.

2, 을측은 구체적인 조치를 취해 완제품, 반제품 보호 작업을 잘 해야 한다. 3, 을측은 갑이 프로젝트 주변의 일을 잘 하도록 협조하여 각종 분쟁이 발생하지 않도록 해야 한다. 분쟁이 발생할 경우 을측은 스스로 관련 책임자와 협의하여 해결하여 공사 프로젝트가 정상적으로 진행되도록 해야 한다. 5, 시공관리 및 조정:

1, 을측은 본 공사의 특징에 대한 시공방안 (구체적인 공사 일정) 을 제정해 갑측에 제출하여 심사해야 한다.

2, 현장관리를 강화하기 위해 시공책임자는 수시로 현장에서 갑측과 연락을 유지해야 한다.

3, 을측은 시공인원의 안전, 문명시공교육을 강화하고, 지방정부의 관련 규정을 자각적으로 준수하고, 갑의 현장 안전문명 시공에 관한 각종 규정에 복종하며, 안전사고, 치안, 형사사건의 발생을 근절하고, 현장 문명시공이미지를 잘 유지해야 한다. 만약 상술한 사건이 발생하면 을측은 스스로 책임측과 협의하여 해결해야 한다.

4, 을측 시공과정에서 안전사고가 발생하면 을측이 스스로 책임을 지며 갑과는 무관하다.

5, 시공과정에서 을측의 원인으로 전체 공사 프로젝트에 악영향을 미칠 경우 갑측은 을측에 손해배상 (직접, 간접 손실) 을 청구할 권리가 있으며, 그 비용은 공사 대금에서 직접 공제됩니다. 6, 공사 품질 보증 및 애프터서비스: 보증 기간 동안 발생한 고장은 을측이 무상 수리를 담당하고, 을측은 갑으로부터 2 일 동안 현장 수리를 통보받아야 하며, 이 시간 제한을 초과하면 을측은 이 수리비의 이중위약배상금을 부담해야 한다. 7, 위약책임:

1, 을측은 계약조건에 규정된 품질요구에 따라 시공하지 않고, 갑측은 관련 공사 대금의 일부를 잠시 공제하여 을측의 재작업이 품질요구에 부합할 때까지, 을측은 스스로 재작업 비용을 부담하고, 공사 기간은 순연해서는 안 되며, 갑측에 초래된 경제적 손실을 부담해야 한다.

2. 을측의 원인으로 담장 공사 기간이 지연되면 하루 지연될 때마다 을측은 갑측에 위약금 1 원을 지급해야 한다. 공사의 품질이 국가 시정공사 검수 기준 합격 등급에 미치지 못하여, 그 가격은 총가격에 따라 1% 인하하여 결산한다. 이로 인해 갑에게 초래된 모든 손실 (직접손실과 간접손실 포함) 을 배상합니다. 갑은 직접 계약을 해지할 권리가 있다.

3, 이상 위약금 갑은 미지급공사 대금에서 직접 공제할 수 있습니다.

4, 쌍방 확인 기간을 넘어 1 일 동안 을측이 심각하게 위약할 경우 갑측은 계약을 변경하거나 해지할 권리가 있다. 8, 본 계약은 한 양식에 3 부씩, 갑, 을, 교위는 각각 한 부씩 보유한다. 갑을 쌍방이 도장을 찍거나 서명한 후에 효력이 발생한다. 9. 관련 미결 사항은 쌍방이 별도로 정해 보충 협의로 확인할 수 있으며, 보충 협의는 본 계약과 동등한 법적 효력을 가진다. 보충 협정은 쌍방이 도장을 찍고, 설계 변경과 비자는 갑측이 도장을 찍어야 한다. 1. 쌍방은 본 계약 및 보충 계약 이행 과정에서 논란이 발생했으며, 협의가 이루어지지 않으면 당사자가 본 계약 이행지 (즉, 공사 소재지) 인민법원에 소송을 제기할 수 있도록 협의하여 해결해야 한다.

갑: 을:

갑 대표:? 을측 대표:

연월일

공사 계약서 (2)

건설단위 (이하 갑이라고 함):

시공단위 (이하 을이라고 함):

******;

첫 번째 프로젝트

(1) 프로젝트 위치:

(2) 프로젝트 내용: 자세한 내용은 첨부 1 개조 프로젝트 설계 양식

(3) 계약 방법: 도급공사 패키지

두 번째 프로젝트 비용은 인민폐 <

시작일: 2** 년 5 월 2 일, 완공일: 2** 년 * * 월 * * 일

① 인력에 저항할 수 없는 자연재해 (태풍 화재 지진) 등으로 인한 휴업.

② 설계 도면 수정으로 인해 공사량이 증가하여 영향을 받을 때.

③ 단수, 정전 등으로 6 시간 이상 되었을 때. 4 갑이 재력이 부족하거나 계약규정에 따라 공사 준비금과 공사 진도금을 선불하지 않아 영향을 받을 때.

⑤ 갑은 계약 규정에 따라 착공 5 일 전에 시공장을 넘겨주고 시공수원, 전원을 연결할 수 없다. 제 4 조 공사 품질 기준 및 보증 (1) 공사 품질 기준은 국가 현행 시공 규범에 따라 검수 (2) 공사 보증은 건설 관련 규정에 따라 집행되며, 보증은 준공 검수 서명일로부터 계산된다. (3) 을측 시공범위에 속하는 공사사업으로 시공품질문제로 파손된 경우 을측은 무료로 수리해야 합니다. 제 5 조 재료 설비 공급 (1) 공사에 필요한 재료는 을측이 갑이 지정한 브랜드, 모델에 따라 구매한다.

(b) 자재 설비에는 공장 합격 증명서가 첨부되어 있고, () 자재 설비는 이의를 가지고 검사를 한다. 제 6 조 지불방식 (1) 을측이 공사량의 3%, 갑측이 총원가의 3% 를 을측에 지불한다. (2) 을측은 공사량의 6%, 갑은 총원가의 3% 를 을측에 지급한다. (3) 공사 준공 검수 후 7 일 이내에 갑측이 준공 결산 총가격의 37% 를 지급한다. (4) 나머지 3% 공사금은 준공 검수일로부터 3 년 이내에 한 번 정산한다. 제 7 조 책임 범위 (1) 갑의 책임:

1, 공사 및 생활용수, 전기, 도로 원활

2, 프로젝트 완료 및 수용을 적시에 조직하십시오.

3, 본 계약서에 규정된. 기한에 따라 준공 검수를 처리하고 을측 공사비를 지불하다. (2) 을측 책임:

1, 시공안전규범에 따라 시공품질을 보장하고, 정성껏 시공하고, 제때에 완공하고, 사용하며, 시공기간 동안 발생한 시공품질, 안전사고는 을측이 책임진다.

① 계약자는 현장 시공자에 대한 방화 도난 방지 안전 교육을 강화해야 하며, 시공자는 시공현장에서 법을 어기고 규율을 어지럽혀서는 안 되며, 일단 문제가 발생하면 그 결과는 스스로 책임져야 한다.

② 을측 현장 시공인원은 시공장 각 관리 규정을 무조건 준수하고, 현장 내 보안 관리에 무조건 복종하며, 인접한 기관의 관계를 잘 처리해야 한다. 그렇지 않으면 모든 결과가 스스로 책임져야 한다.

③ 을 측은 시공기간 동안 기존 건물, 소방시설을 손상시키는 것은 모든 결과를 책임져야 한다.

2, 재료, 장비 조달, 보관작업:

3, 건설 쓰레기 제때 청소, 공사 종료 후 장내 건설 쓰레기 청소에 대한 책임. 제 8 조 기타 사항 (1) 계약이 체결된 후 갑은 공사 항목의 추가 또는 변경을 요구하며,

1, 쌍방의 충분한 협의를 거쳐' 설계 변경 통지'

2, 을측이 설계도면을 제출하도록 해야 한다.

3, 콘텐츠 추가 또는 변경에 필요한 자료를 구현해야 합니다. (2) 을측 시공은 을측 인원의 부적절한 시공으로 인한 손실 을측 자긍심을 갖는다. (3) 갑측이 시공조건으로 조업 중단이나 손실을 초래하지 않은 것은 갑측이 책임을 지고 을측이 조업 정지한 오공 손실을 배상한다. (4) 계약 미결사항, 쌍방의 연구를 거쳐 별도의 보충물을 마련하여 본 계약과 함께 법적 효력을 가진다. 계약 집행 중 분쟁이 발생하면 우호협상을 통해 해결해야 한다. 협상은 무효이며 관련 중재기관에 판결을 제출할 수 있다. (5) 계약은 쌍방의 서명날인을 거쳐 효력이 발생하며, 공사 준공 검수와 공사금 결산 후 효력이 상실됩니다.

제 9 조? 본 계약은 1 식 2 부인데, 그 중 갑당 1 부, 을측 1 부는 모두 동등한 효력을 가지고 있다.

갑측 책임자 서명: 을측 책임자 서명:

갑측 도장: 을측 도장:

서명일: 서명일:

공사 계약서 (3)

건설자: 이하 갑측

라고 한다

1, 프로젝트

(1) 프로젝트 이름:

(2) 프로젝트 개요:

(3) 계약 방법:

(4) 계약 범위 및 내용:

(5), 청부가격: 입찰가격에 따라 청부, 결산시 분담 시공기간의' 가격관리 및 정보' 및 시장가격. 2. 시공준비 (1) 갑측

1, 연월일 건물 시공현장 조율 업무를 담당한다.

2, 갑은 현장 대표로 임명돼 공사의 질을 감독하고, 은폐 공사를 점검하고, 비자를 책임지고, 공사량 및 진도 보고서를 확인하고, 갑이 책임져야 할 관련 사항을 확인하였다. (2), 을측

1, 시공사 및 재료 구성, 시공기계 접근

2, 을측은 현장 대표를 임명하여 공사 품질, 안전 시공을 담당하고, 공사 진도 보고서를 제공하고, 을측이 책임져야 할 관련 사항을 담당한다. 3, 공사 기한 (1) 시공단위의 공사 기간 약속에 따라 공사 총 공사 기간은? 일 (달력 일) 부터? 연월일 착공? 년? 달? 일준공 검수. (2) 특수한 상황이 발생하면 (갑측 현장 대표비자를 거친 후 공사 기간은 그에 따라 순연된다). 그렇지 않으면 반드시 기일을 인계해야 한다. 4, 공사 품질 및 안전공사 (1) 본 공사 준공 품질은 필요에 따라 합격등급입니다. (2) 을측은 반드시 시공도면, 문서 및 국가가 발급한 건축공사 규범, 규정 및 기준에 따라 시공해야 한다. (3) 을측은 공사 중

1, 공사에 사용되는 모든 주요 재료, 설비, 구부품, 반제품은 관련 기준과 규정에 따라 품질 합격증을 제공해야 하며, 검사에 합격해야 공사에 사용할 수 있으며, 자재 변경이나 대체는 반드시 원래의 설계 단위를 거쳐야 한다

2, 은폐공사는 반드시 갑측 주재대표 (또는 감리엔지니어) 의 검수 서명을 거쳐야 다음 공정을 진행할 수 있으며, 갑측 주재대표는 은폐공사 검사통지서를 받은 지 24 시간 이내에 검사해야 한다.

3, 을측은 공사 중 품질사고가 발생했으니 갑의 상주 대표와 관련 부서, 일반에 제때 제출해야 한다

上篇: 제한 시간 스톱워치 손으로 그린 포스터-손으로 그린 팝포스터란 무엇입니까?

下篇: M3 란 무엇입니까? 아는 사람 있어요?

관련 기사