전시실 공사 계약

사람들이 계약에 더 많은 관심을 기울이는 사회에서 점점 더 많은 일이 계약을 필요로 하는 것도 논란을 줄이고 방지하는 중요한 조치다. 그럼 계약서의 형식, 당신은 마스터했습니까? 제가 여러분을 위해 모은 전시실 공사 계약 모델입니다. 읽기와 소장을 환영합니다.

갑측 (하청업체):

을측 (청부업자):

는' 중화인민공화국 * * * 및 국계약법',' 중화인민공화국 * * * 및 국건축법' 및 기타 관련 법률

1, 프로젝트 개요

1, 프로젝트 이름:

2, 프로젝트 위치:

3, 계약 범위: 전시장 배치 설계 및 시공

4, 건축 면적: 약 _ _ 보조공사 설치, 부분 천장, 지상 마감재 장식, 모델 제작 및 조명, 스트리밍 미디어 및 대화형 소프트웨어 제작, 멀티미디어 상영 및 장비, 로고 디자인 표현 제작 등이 있습니다. < P > 포전 사업 내용은 을측이 제공한 것으로, 갑측이 인정한 설계 방안, 공사 원가 명세서에 표시된 내용을 본 계약의 근거로 한다. < P > 계약이 발효된 후 을측은 15 일 이내에 방안 설계 최적화를 완료하고 갑측에 심의를 요청했다.

2, 계약 기간

1, 시작일: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일

2, 완공일: _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ _ _ 일;

3, 계약 기간 총 달력 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일.

3, 품질 기준

전시 품질 기준: 자격

4, 계약 가격

금액 (대문자 인민폐): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안 < P > 5, 결제 방법

1, 계약 체결 후 7 일 이내에 총 품목 금액의 3% 를 선불해야 합니다.

2, 방안 최적화는 하청업체 심사, 시공사 입장 정식 착공 후 일주일 이내에 계약가격의 25% 를 지급한다.

3, 인테리어 주체 공사 절반 이상, 은폐 공사, 배선 공사 초기 완료, 전자장비 입장,

4, 포전 공사 준공 검수가 합격기준에 도달한 후 갑의 확인 후 7 일 이내에 을측 프로젝트 총액의 1%, 감사 결산 후 계약가격의 98% 를 지급한다.

5, 공사 잔금은 프로젝트 총액의 2% 로, 공사 품질 보증금으로 멀티미디어 (가상 디지털 시네마), 모델, 전시판 등을 완공하여 검수한 날부터 1 년 동안 보증해 드립니다. 투영, LCD TV 등의 장비에 대한 보증은 해당 제품 보증 기간을 기준으로 합니다 (프로젝터 전구 등 소모품 제외)

6, 계약을 구성하는 문서

1, 본 계약계약서

2, 보충계약서

3, 낙찰통지

4, 입찰서류, 입찰서 및 첨부 파일

5, 본 계약별 조항 의무의 기재, 계약

9, 공사 견적서 또는 예산서

1, 원서, 낙찰방안 입찰문서에 언급된 내용은 < P > 양측이 본 공사에 관한 협상, 변경 등 서면 합의서 또는 문서를 본 계약의 일부로 간주해야 한다. < P > 7, 갑측 업무

1, 착공 4 일 전 을측에 현장 교편을 진행하며 현장에 영향을 미치는 장애물을 제거하고 사용주의사항을 설명했다. 포전 시공과 관련된 각종 신청, 비준서 등의 수속을 돕다.

2, 지정 _ _ _ 을 (를) 갑 측 주재지 대표로 계약 이행을 책임진다. 프로젝트 품질, 진도에 대한 감독 검사를 실시하여 검수, 변경, 등록 수속 및 기타 사항을 처리하는 데 도움을 줍니다.

3, 갑측은 정식으로 착공하기 전에 을측이 제공한 설계 방안, 시공 도면, 공사량 명세서를 수정하고 확인할 권리가 있으며, 계약 체결 1 주일 이내에 을측에 제작요구 사항을 충족하는 전시에 필요한 사진과 관련 자료를 제공할 권리가 있습니다. 을측이 설계를 정리하면, 문자방안은 갑의 확인을 받아야 합니다. 만약 갑측 방안으로 업무의 지연을 확인한다면 을측이 책임을 져서는 안 된다. 입장하기 전에 갑은 을측에 시공에 필요한 임수, 임전 인터페이스를 제공해야 한다.

4, 공사 중 갑의 원인으로 인한 공사 수량 증가, 변경 등이 있을 경우 을측은 갑에 공사증서를 제출하고, 갑측은 영수증에 성명과 수령 시간을 서명해야 하며, 갑이 접수한 날로부터 2 일 이내에 승인이나 관련 의견을 제시해야 하며, 2 일 이내에 승인이나 서면 의견이 없을 경우 이 절차가 이미 인정된 것으로 간주된다. < P > 8, 을측 업무

1,

2, 지정 _ _ _ 을 을측 프로젝트 관리자로 계약 이행을 책임진다. 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질을 보장하고, 수량을 확보하고, 기한대로 임무를 완수하여 을측이 책임지는 각 사항을 해결하다.

3, 갑이 을측에 제공하는 포전에 필요한 사진과 문자자료는 을측이 정리하고 설계하는 이유로 공사 기간에 영향을 미치고, 책임은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭지 못하며, 계약가격의 하루 5% 의 벌금을 부과한다.

4, 공사 중 을측의 원인으로 인한 공사 수량 증가, 변경 등이 있는 경우 을측이 비용을 부담한다.

5, 시공규범, 방화안전규정, 환경보호규정을 엄격히 집행한다. 설계도나 작법 설명에 따라 공사를 엄격히 진행하여 각종 품질 검사 기록을 잘 작성하다.

6, 공사 중 갑의 동의나 관련 부서의 승인 없이 기존 건물 구조와 각종 설비 파이프라인을 마음대로 뜯어서는 안 된다.

7, 시공안전보위 및 비야간 시공조명에 대한 책임과 요구 사항: 본 계약 이행 과정에서 계약자는 현장 인원의 안전, 현장 질서, 공사 보호, 환경보호, 소방, 전기 등에 대한 책임을 져야 하며, 현장 담장, 조명, 보호, 표지, 경고 신호 등에 대한 책임을 져야 합니다. 공사 안전을 확보하고 사고가 없는지, 이로 인한 사고 책임으로 인한 손실을 감당하다. 계약자가 처리해야 할 공사장 교통, 위생, 시공 소음 관리 등의 수속은 일반 조항을 집행하고, 계약자는 계약자가 관련 수속을 처리하는 것을 돕고, 계약자의 원인으로 인한 벌금은 계약자가 부담한다. 공사장 청결위생 및 기타 방면의 요구 사항: 표준화된 현장 요구 사항에 따라 문명 공사를 잘 하고 장소를 깨끗하게 유지하며 발생하는 비용은 계약자가 부담한다.

8, 재료 설비 공급: 계약자가 재료 설비를 구매하기로 한 약속: 계약자가 구매하고, 계약자는 전시 시공 도면 설계 요구 사항에 따라 재료 구매를 수행하며, 설계 요구 사항 및 관련 사양 요구 사항을 충족하는 자격을 갖춘 제품을 준수해야 합니다. 모든 주요 설비와 재료의 구매는 반드시 발송인의 동의를 받아야 구매와 설치를 할 수 있다.

9, 착공 전에 을측은 갑측에 5 세트의 도면을 제공하고, 하청인의 요구에 따라 착공 신청 보고서, 총진도계획, 설비, 자재 공급 총계획을 제공한다. 공사 준공 검수 후 한 달 이내에 을측은 준공 자료를 책으로 정리해 갑에게 보낼 책임이 있다.

1, 설계 변경에는 디자이너의 설계 변경 공지가 있어야 하며 발송인의 승인을 받아야 합니다. 현장 비자는 반드시 하청인 프로젝트 책임자가 서명해야 한다. < P > 9, 공사 기간에 관한 약속

1, 갑이 계약대로 일을 완성하지 못했기 때문에 공사 기간에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭게 연기되었다.

2, 을측의 책임으로 기한 내에 착공하거나 중도에 이유 없이 휴업할 수 없어 공사 기간에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭지 못하며 계약가격의 하루 5% 의 벌금을 부과한다. 갑에게 초래된 다른 손실은 을측이 부담한다.

3, 갑측 설계 변경 또는 비을측 원인으로 정전, 단수, 정지 및 불가항력 요인이 영향을 받아 8 시간 이상 휴업 (1 주일 내 누적 계산) 을 초래하며 공사 기간은 그에 따라 순연된다.

1, 준공 검수 및 가격 결산 약정 < P > 1, 공사는 준공 검수 조건을 갖추고 있으며, 을측은 국가전시공사 준공 검수 관련 규정에 따라 준공 자료 및 준공 검수 보고서를 갑에 제공하고, 갑은 준공 보고서를 받은 후 7 일 이내에 검수를 조직하고, 검수 후 7 일 이내에 인가를 하거나 시정의견을 제시하며, 을측은 의견요구에 따라 정비하고 있다.

2, 공사 준공 검수 통과, 갑은 접수증을 발급해야 하고 을측은 준공 검수 보고일을 실제 준공일로 보내야 한다.

3, 포전 공사가 검수 또는 준공 검수에 통과하지 못한 경우 을측은 관내 각종 열쇠 및 설비 통제를 감독하고, 갑은 관내 어떤 장비도 무단으로 사용해서는 안 되며, 갑이 강제로 사용할 때 발생하는 품질 문제 및 기타 문제는 갑이 책임지고, 갑측이 준공 검수 보고를 인정한 것으로 간주한다. 고원법석석 [2xx]14 호 제 13 조, 제 14 조에 규정된 해석에 따르면 사용일을 준공일로 하여 갑측이 합격한 것으로 간주한다.

4, 을측의 원인으로 공사 품질 사고를 일으켰고, 그 재작업 비용은 을측이 부담하고, 공사 기간은 순조롭지 못하며, 계약가격의 하루 5% 의 벌금을 부과했다. 비 을측 요인으로 인한 전시 공사 품질 사고는 책임은 갑이 부담하고 공사 기간은 그에 따라 순연된다.

5, 본 계약의 가격은 (1)(2)(3) 방식으로 결정됩니다.

(1) 고정 총가격 계약을 채택하고 계약 가격에 포함된 위험 범위:

a, 계약 시행 기간 동안 국가 엔지니어링 건설에 관한 정책 변경

b, 계약 시행 기간 동안 입찰 자료 가격의 시장 변화

c, 계약 시행 기간 동안 시공에 일시적인 정전, 단수로 인한 가동 중지 시간

d, 계약 집행 기간 동안 객관적인 이유로 계약자의 가동 중지 시간, 보금자리

e, 계약 시행 기간 동안 발생할 수 있는 기타 비용 (시, 시영, 환경 보호, 교통, 치안, 녹화, 점유 등)

f, 입찰시 누락, 적은 수의 엔지니어링 수량. 위험 비용 계산 방법:

(2) 위험 범위 외 계약 가격 조정 방법 원래 목록에는 유사한 변경 공사의 가격만 있어서 유사한 가격 변경 계약 가격을 참조할 수 있습니다. 계약에 적용 가능하거나 유사한 변경 공사의 가격은 2xx 년판' _ _ _ _ _ _ _ _ _ 지방 건설공사 소비 쿼터', 2xx 년' _ _ _ _ _ _ _ 지방 건설공사 소비 쿼터 _ _ _ _ _ 를 참조할 수 있다 2xx 년판' _ _ _ _ _ _ _ 지방 설치 엔지니어링 소비 할당량', 2xx 년' _ _ _ _ _ _ 지방 설치 엔지니어링 소비 할당량 _ _ _ _ _ _ 시 가격 목록' 및 관련 비용 문서

(3) 시공 중 변경 또는 증감 품목이 없는 경우 이 계약가격은 최종 결제가격이다. 만약 큰 변경이나 증감이 있다면 갑을측은 추가 협의에 서명해야 하며, 결산할 때 원래 계약을 기초로 이에 따라 증감합니다. 즉 결산가격 = 계약가격 증감항목입니다.

11, 위약 책임 < P > 1, 본 계약에서 계약자의 위약에 대한 구체적인 책임은 다음과 같습니다.

(1) 계약자가 계약된 기간보다 앞당겨 완공할 것을 요구할 경우 계약자의 동의를 받아야 합니다.

(2) 계약자가 계약대로 일을 완성하지 못했기 때문에 공사 기간에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭게 연기되었다.

2, 본 계약에서 청부인의 위약에 대한 구체적인 책임은 다음과 같습니다.

(1) 청부인의 책임으로 기한 내에 착공하거나 중도에 이유 없이 휴업할 수 없어 공사 기간에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭게 진행되지 않습니다.

(2) 계약자가 합의된 준공일 또는 엔지니어가 순연된 공사 기간 준공에 동의하지 못한 경우 계약자는 지연일 당 계약총액의 .5% 를 지급하고 계약자가 이로 인한 피해를 부담한다.

(3) 계약자의 이유로 본 공사의 품질 검수가 합의서에 규정된 품질 기준에 미치지 못하면 무조건 합의서에 규정된 품질 기준으로 재작업한다.

3, 본 계약이 이행 과정에서 발생하는 분쟁은 쌍방 당사자가 협상하여 해결하고 협상이 불가능하며 법에 따라 _ _ _ _ _ _ _ 중재위원회에 중재를 요청합니다.

4, 본 공사는 계약자에게 어떠한 형태의 하도급 및 무단 하도급도 허용하지 않습니다. 그렇지 않으면 계약자는 계약을 해지할 권리가 있으며 모든 손실은 계약자가 부담합니다. 일부 전문 엔지니어링 계약자가 자체 시공 품질로 계약자를 만족시킬 수 없는 경우, 계약자는 계약자가 하청 처리를 하기로 동의하고 계약자는 하청인의 관리 업무를 잘 해야 한다.

12, 기술 교육 및 품질 보증 책임 < P > 1, 계약자는 어떠한 형태의 교육비도 받지 않고 하청인의 관리, 기술자에게 장비 사용과 관련된 교육, 장비의 정기적인 유지 관리 검사를 제공합니다. 이론 지식, 실제 운영 기술 및 문제 해결을 위한 지침을 제공합니다. 계약자가 파견한 훈련원은 제공된 장비에 대해 3 년 이상의 설치 및 수리 경험이 있어야 합니다.

2, 보증범위와 내용에 속하는 항목은 을측이 수리통지를 받은 후 7 일 이내에 사람을 보내 수리해야 합니다. 계약자가 약속 기한 내에 사람을 보내 수리하지 않으면, 계약자는 다른 사람에게 수리를 의뢰할 수 있으며, 보증비는 품질보증금에서 공제됩니다.

3, 긴급 수리사고 발생 (예: 상물달리기, 난방 누수, 가스 누출 등), 계약자는 사고 통지를 받은 후 한 시간 동안 사고 현장에 도착해 수리를 했다. 계약자가 아닌 시공품질로 인한 사고는 수리비용은 하청인이 부담한다.

4, 국가가 규정한 공사의 합리적 사용 기간 동안 공사 품질 및 계약자의 책임으로 인한 제 3 자 개인 및 재산에 대한 손해는 계약자가 손해배상 책임 및 기타 책임을 져야 합니다.

5, 모델에 장애가 발생하면 을측은 통지를받은 후 12 시간 이내에 현장에 도착하여 적시에 해결하여 모델의 정상적인 전시에 영향을 미치지 않도록 보장해야합니다. 만약 중대한 접대 임무 청부업자가 현장에 전담자를 파견하여 당직을 서게 한다면.

13, 계약 유효

1, 계약 체결 시간: _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ 일

2, 계약 체결 위치

3, 본 계약 쌍방은 서명일로부터 효력을 발휘하기로 합의했습니다. 각각 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부. 본 계약은 이행 완료 후 자동으로 종료됩니다.

4, 전시관 전시에 관한 쌍방의 협상, 변경 등 서면 합의서 또는 서류는 본 계약의 일부로 간주된다.

14, 기타 미해결 사항은 쌍방이 별도로 협의한다.

파티 a:

_____ _ 년 _ _ _ 월 _ _ 일

파티 b:

_ _ _ _ 년